- 電力安裝工程施工合同 推薦度:
- 相關推薦
電力安裝施工合同范本
隨著人們對法律的了解日益加深,合同的使用頻率呈上升趨勢,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,下面是小編精心整理的電力安裝施工合同范本,僅供參考,歡迎大家閱讀。
電力安裝施工合同范本1
建設單位:(簡稱甲方)
地址:_______________
施工單位:(簡稱乙方)
地址:_______________
茲有__________工程,經過投標、議標、決定由乙方施工。根據有關法律及《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結合本工程的實際情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則。經過甲乙雙方協商簽定本合同。
第一條:工程地點_______________
第二條:工程內容_______________
第三條:承包方式_______________
第四條:工程價款及調整
1、工程價款
2、發(fā)生以下情況之一經雙方協商同意后可做調整:
。1)甲方代表確認的工程量增減;
。2)甲方代表確認的設計變更或工程洽商;
(3)工程造價管理部門公布的價格調整;
(4)甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關損失;
。5)合同條款以外得其他增減或調整;
第五條:付款方式__________
第六條:合同工期
1、雙方商定總工期為_____天。
開工日期:_____年_____月_____日
竣工日期:_____年_____月_____日
2、如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工程可以順延。
(1)甲方不能按合同約定提供開工條件,(2)工程量變化和設計變更;
(3)非乙方原因得氣超過4個小時以上時;停水停電停
(4)工程款未按時支付;
。5)不可抗力(如地震臺風火災等)
3、由甲方責任造成的工期延誤,甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用,相應順延工期。
4、乙方如無正當理由拖延工期,每超過一天罰款_____元,反之每提前一天獎勵_____元。但獎罰累計不超過總造價得2%。
第七條:工程質量要求:_____
第八條:材料設備:_____
第九條:工程施工前后雙方的工作和有關責任
1、甲方:
。1)進場前_____天內,甲方必須將施工現場清理干凈。為乙方提供施工人員生活住宿場地,并在乙方進場前辦妥本工程報建和消防以及施工許可證等有關手續(xù);
。2)負責解決施工場地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求;
(3)按時支付工程款項;
(4)協調施工現場內各交叉作業(yè)施工單位之間的關系及施工次序,保證乙方順利施工;
(5)組織有關單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底;
。6)組織施工現場的隱蔽工程變更工程的驗收和簽證工作;
(7)負責本工程涉及有關部門的聯系和協調工作;
(8)組織工程竣工驗收工作。
2、乙方:
。1)做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況;
。2)做好施工安全防范措施,確保施工安全;
。3)負責做好材料、設備的采購和保管工作;
(4)遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,經甲方代表同意,需辦理有關手續(xù)的,由甲方承擔由此發(fā)生的費用,因乙方責任造成的罰款除外;
。5)參加工程竣工驗收工作。
第十條:保修
保修期限:工程竣工驗收合格及甲方在驗收證書簽字之日起計算,按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。本工程保修期為_____個月。
第十一條:工程停建或緩建:
1、因政策調整,人力不可抗力及甲、乙雙方之外原因導致工程停。緩建,是合同不宜繼續(xù)履行,雙方應簽訂工程停緩建協議。
2、工程停緩建后,乙方應妥善做好已完工和已購材料設備器具的.保護及移交工作,并將自有機械設備,以及人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤離提供必要條件,并支付撤出的一切費用,同時按合同支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。
3、已訂貨的材料設備器具等款項,由甲方承擔,應退貨的由訂貨方負責退貨,不能退貨的貨款和退貨發(fā)生的費用,由甲方承擔。
第十二條:其它
1、如甲方要求變更工程內容,改變安裝范圍及條件,應征得乙方的同意,并辦理書面簽證(為合同附件)工程竣工驗收后按實際工程量結算,否則乙方有權拒絕設計和施工。
2、工程款項必須匯入合同指定的乙方銀行帳號,否則因此引起的法律糾紛由甲方負責全部責任。
第十三條:合同生效與終止
本合同自甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效,至辦完工程驗收交接和竣工結算后,除有關保修條款仍生效外,其它條款即告終止,保修期滿后有關保修條款終止。
第十四條:本合同一式_____份,其中:甲方_____份,乙方_____份,均具有同等法律效力。
甲方蓋章:__________ 乙方蓋章:__________
甲方簽字:__________ 乙方簽字:__________
開戶銀行:__________ 開戶銀行:__________
帳號:__________帳號:__________
_____年_____月_____日
電力安裝施工合同范本2
發(fā)包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設工程協商一致,訂立本合同,供雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱: ;
2、工程地點: ;
3、工程范圍: ;(詳見施工圖紙內容);
4、承包方式:_ 。
5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內容)。
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期總天數 天(以實際進場施工之日算起);
2、由于承包人的責任未按本合同規(guī)定的日期竣工,每逾期一日,承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之_ _的違約金,算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤,工期相應順延:
a發(fā)包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)未按約定提供指令、批準等,致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過 小時。
4、承包人在以上情況發(fā)生后 日內,就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)提出報告;發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)在收到報告后 日內予以確認,逾期不予確認提出修改意見,視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準:合格、按照《鋼結構施工質量驗收規(guī)范》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣) ,小寫¥ 。
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起 日內,發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
2、綱結構主體完工之日起 日內,發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
3、工程全部完工之日起 日內,發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款 的銀行保函作為保修金,發(fā)包人于壹年內返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后 日內免費完成圖紙的'設計和細化,完成后由發(fā)包人提交給設計院,承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發(fā)包人在施工前應負責做好三通一平工作,提供基準測量點,免費提供施工用水、電;
3、發(fā)包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù),協調好周邊及有關部門關系;
4、承包人于接到審查合格圖紙 日內完成主構件的加工并運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工,并提供主要鋼材,彩板的質量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患;
2、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,;發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工,因發(fā)包人原因導致的安全事故,由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用;
3、如發(fā)生安全事故,承包人應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知發(fā)包人,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發(fā)生的費用;
4、當發(fā)包人與承包人對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內,應將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收,如發(fā)包人不能按期參加驗收,須提前通知承包人,并與承包人另行商定驗收日期,但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間;發(fā)包人推遲驗收,其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔;
2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議,但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的,視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日,辦理工程移交,從驗收之日起三日內移交完畢,如發(fā)包人不按期接管,致使工程發(fā)生損失,應由發(fā)包人承擔;
4、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,可作減項竣工,并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù);
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修,保修期限屆滿后,承包人提供終身優(yōu)惠服務。
九、現場代表
發(fā)包人現場代表_____,承包人現場代表_ _,雙方代表的權利義務按本合同約定,解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時,除前面條款另有約定外,違約方支付違約金 萬元。
十一、爭議解決
雙方約定,在履行合同過程中產生爭議時,雙方應及時協商,協商不成,任何一方應向 人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規(guī)定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效,一式四份,發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份,具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括:
1、本合同
2、標準、規(guī)范及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間:___年___月___日
合同訂立地點:____________________
本合同共_ 頁
發(fā)包人:_________ 承包人:
住所:__________ 住所:
法定代表人:_______ 法定代表人:
電話:__________ 電話:
傳真:__________ 傳真:
開戶銀行:________ 開戶銀行:
賬 號:_________ 賬 號:
郵政編碼:________ 郵政編碼:
電力安裝施工合同范本3
(如)甲方(發(fā)包方):
(如)乙方(承包方):
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包內容:項目區(qū)輸變電線路采用高壓與低壓配套配置,高壓線采用 KV明線架設,低壓采用 KV明線布置,共架設長度為 公里,其中高壓線 公里,低壓線 公里。高壓線采用JKLGWJ-10KV/1×70架空絕緣線;低壓線采用JKLGWJ-0.6KV/1× 架空絕緣線。低壓電桿采用 米鋼筋混凝土桿,間距 米;高壓電桿采用 米鋼筋混凝土桿,間距 米。
架設電線按電力部門新規(guī)定的標準執(zhí)行。購置安裝 KVA節(jié)能變壓器 臺及配套設施配備塑鋼結構, 米× 米 起脊變壓器房。施工前,首先要做好施工準備工作,包括技術準備、物資準備等,第二組織有關人員進行現場調查,包括進行線路復測,選擇項目部、施工隊駐地和材料站等;第三通過竣工驗收后,做好資產移交工作。
4、開工日期: 年 月 日
5、竣工日期: 年 月 日
6、合同價款:
第二條:技術標準
一、工程范圍:省批我縣20xx年農業(yè)綜合開發(fā)項目所涉及輸變電線路工程。
二、施工基本要求
1、服從當地電網規(guī)劃,基本技術參數需與當地電網的技術參數匹配,滿足供電管理部門的要求;
2、主結線規(guī)范、簡潔、清晰,電氣設備材料性能先進、節(jié)能環(huán)保便于操作維護管理,高低壓配電線路和電氣設備規(guī)劃布局合理、經濟實用;
3、特別重視運行安全、可靠、經濟、控制靈活,要實現集中控制與分散控制靈活選擇;
4、規(guī)劃設計少占耕地、施工規(guī)劃少占青苗、其補償由乙方負責。
5、需要定切實可行的文明施工措施和準則。
三、需遵守和執(zhí)行的`規(guī)程、規(guī)范和標準:
1、66KV及以下架空電力線路設計規(guī)菏(GBY0061-97)
2、供配電系統(tǒng)設計規(guī)范(GB50052-95)
3、10KV以下變電所設計規(guī)范(GB50053-94)
4、低壓配電設計規(guī)范(BG50054-95)
5、電氣裝置安裝工程35KV及以下架空線路施工及驗收規(guī)范(GB50173-92)
6、電氣裝置安裝工程電力變壓器、油侵電抗器、互感器施工及驗收規(guī)范(GBJ148-90)
7、電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范(GB50169-92)
8、電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(GBJ50150-91)
9、建筑電氣安裝工程質量檢驗評定標準(GBJ303-88)
10、農村低壓電力技術規(guī)范(9DL/T499-20xx)
四、報價書編制依據:
1、經業(yè)主審定的施工圖紙及施工說明;
2、定額選用《山東省安裝工程計價依據》和《山東省水利水電工程預算定額》;
第三條:如甲主要施工人員
1、項目負責人:
2、工程技術負責人:
3、質量檢查負責人:
4、安全檢查負責人:
5、甲方駐工地代表:
第四條:如乙方主要施工人員
1、施工技術負責人:
2、質量檢查負責人:
3、安全檢查負責:
第五條:甲方工作
1、書面提供所需材料、高壓線路布置,乙方提供給甲方服務費 元。
2、做好當地群眾工作,為乙方提供良好的施工環(huán)境。
第六條:質量檢查和返工
甲方應隨時檢查工程質量,如發(fā)現乙方施工質量不符合設計文件和規(guī)范要求,乙方應按甲方意見采取補救措施,徹底返工,并達到設計目的。如乙方隱瞞質量事故,有意不執(zhí)行甲方意見,除返工外甲方可對乙方每以點 元罰款。
第七條:工程質量的核實與確認,乙方應按甲方提供技術要求施工,如果施工中實際工程量與合同書中計算報價的工程量不符,按實際工程量和合同書中的單價相應增加或減少合同價款。
第八條:工程款支付與結算
簽訂合同生效:不撥預付款,開工后按工程形象進度撥款。工程進度完成50%,撥款20%,工程竣工,驗收合格后,撥付工程款90%,剩余10%作為質量保證金,一年后支付。
付款方式:一律采用轉帳支付。
第九條:竣工驗收
工程竣工后,甲方先行初步驗收,并提出質量評價意見。工程項目全部完成后,整編好竣工資料,連同初驗意見,報上級主管部門,申請竣工驗收。
第十條:爭議
甲乙雙方如果發(fā)生爭議,先行協商解決,如果協商不成,可通過上級主管部門或仲裁部門解決。
第十一條:安全施工
甲方應注意乙方施工安全,并盡力為乙方安全施工提供方便;乙方更應采取必要的安全措施。施工中造成的工傷事故、傷亡撫恤費及不預見的費用由乙方負責解決,甲方不予負擔。
第十二條:履約保證金,為維護施工質量,符合設計項目的嚴肅性,乙方向甲方交付履約保證金10%后,經甲方認可,甲方將履約保證金退給乙方。
第十三條:其它。乙方的工程量清單及報價,作為最終結算的依據。 內部機密。
甲方:乙方:年月日:
電力安裝施工合同范本4
甲方:_______________(發(fā)包方)
乙方:_______________(承包方)
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,本著相互信任的原則,就甲方的電力工程達成以下協議。
第一條:工程概況
1、工程地點:_______________
2、工程承包方式:承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、合同價款:本合同工程預算造價人民幣___________元(大寫),若要變更施工內容,變更材料,工程造價按實計算。
第二條:關于材料供給的約定
1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續(xù),如發(fā)生質量問題或規(guī)格有差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的',由此造成的工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方供應的裝飾材料均應用于本工程,非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規(guī)定,應按材料價款雙倍補償給甲方。
第三條:關于工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》GB—20__和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》GB—20并參照其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、由于乙方技術差及不責任心不到位等自身原因造成質量問題,其返工費用由乙方承擔。
3、工程竣工:乙方應提前通知甲方驗收,并辦理驗收手續(xù)。
4、本工程由_______方設計施工方案。
第四條:關于安全生產各防火的現場治理的約定
1、嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。
2、未經甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作,禁止閑雜人員進入現場。
4、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門,一經發(fā)現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條:工程付款方式、承包內容、結算的約定
1、布局開槽完工后,支付工程款的50%給乙方,水電完工后支付工程款的30%,整體竣工驗收合格后支付20%。
2、雙方款項住來均應出具收據。
3、工程結算方式:電路____米
4、乙方承包內容:
(1)水電開槽、布線、穿線、埋槽;
。2)電施工穿墻、打孔、切割;
。3)開關插座面板安裝;
。4)小五金的安裝;
。5)后期燈具的安裝;
5、其他收費項目另計。
第六條:糾紛處理
因工程質量雙方發(fā)生爭議時,雙方協商解決,當事人不愿意協商、調解解決,或協商、調解不成時,可按本合同約定向人民法院提起訴訟。
第七條:全同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應約協商一致后,重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前,一方要終止全同,應以書面形式提出,并按合同總價款____%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方擔出終止合同,須向另一主以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協議,解除本合同。
第八條:其它約定
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
2、保修期內由于乙方的施工各配造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后48小時內必須到達現場,由于甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產品質量異議或不可遇見原因造成的問題,甲方應按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第九條:附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字:________
________年_____月_____日
乙方簽字:__________
________年_____月_____日
電力安裝施工合同范本5
甲方:_________(以下簡稱_________)
乙方:_________
一、工程名稱:_________
二、工程地點:_________
三、承包形式:包工包料
四、工程內容_________
五、工程造價本工程合同預算價為_________元。雙方自正式簽訂協議日期起,甲方應按工程總造價一次性付給乙方工程預付款_________元,在進行開工時再付工程預付款_________元。待工程竣工驗收后按工程決算書結清,金額多退少補。
六、雙方責任1、在施工前,由甲方負責會同乙方、設計單位對工程施工圖紙及工程概算書進行會審,經會審后工程施工圖及工程設計概算書,作為今后施工和編制施工圖預算書的唯一依據。
2、在工程開工前,甲方應組織有關人員,對乙方編制的'工程施工圖預算進行會審,會審后的工程施工圖預算書作為工程竣工結算唯一的依據。3、乙方必須嚴格按圖施工,保證施工質量,甲方對施工工地必須提供方便,并有專人負責,做好施工質量監(jiān)督及隱蔽工程驗收。
4、乙方對設計單位的設計圖紙應會審,在施工過程中發(fā)生設計問題應由乙方負責。
5、施工設備及材料由乙方材料倉庫運到工地的運輸費已包括在決算書內。七、雙方-致同意于工程委托合同簽訂甲方土建設驗收合格后_________月內完工,工程如緩期,所造成停工窩工以及返工等損失,由乙方負責。
八、安全質量措施費,250kya及以下為伍百元,315kva及以上為壹仟元,1000kva及以上為_________(大寫)元。變壓器油化試驗費每臺_________(大寫)元。設備運輸采保費按行業(yè)規(guī)定以設備費的1.5%計取,設計費按勘察設計費用規(guī)定收取,變壓器驗收費按2元/kva計取(編入決算書)。
九、設備材料供應辦法,為了工程進度,工程所需設備材料由甲方委托乙方供應,工程設備材料需具備合格證(編入決算書)。十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方驗收,甲方接到通知后及時組織有關人員參加驗收,不得無故拖延。
十一、爭議的處理1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:(1)提交_________
仲裁
委員會仲裁;(2)依法向人民法院起訴。十二、本協議一式四份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)叁份,每份具有同等效用。十三、 本協議自雙方簽章日起生效,竣工結算后,同時失效。甲方(簽章):_________??????? 乙方(簽章):_________法定代表人(簽章):_________
法定代表人(簽章):_________委托代表:_________ 委托代表:_________開戶銀行:_________
開戶銀行:_________帳號:_________
帳號:_________電話:_________
電話:_________簽訂時間:_________年___月___日 簽訂時間: _________年___月___日協議簽訂地:_________ 協議簽訂地:_________
【電力安裝施工合同】相關文章:
電力施工合同范本08-11
電力施工實習報告02-20
電力安全施工協議書02-03
電力施工協議書范本10-27
電力安裝工作總結05-28
電力施工工作總結01-13
水電消防安裝施工協議書03-30
設備安裝安全施工協議書04-02
電力施工實習報告4篇06-25